El documento establece las bases técnicas para los lotes 18, 19, 20 y 21 de mantenimiento de infraestructura civil y limpieza de subestaciones, con requisitos de personal, vehículos, equipos, controles de calidad, pagos y penalidades. Incluye las subestaciones nuevas que se construyan durante el contrato y permite variaciones en las áreas atendidas; además, fija hasta 45 días desde la firma para disponer de la infraestructura y los equipos requeridos.

Las bases técnicas definen los servicios de obras menores de rehabilitación y adecuación eléctrica (Lote 22) y mantenimiento electromecánico de subestaciones (Lote 23) para el proceso convocado el 2026-03-25, cuyo monto estimado total es RD$6,611,327,738. Exigen, entre otros requisitos, un mínimo de cinco años de experiencia y establecen obligaciones de personal, equipos, operación y control de calidad. También contemplan cambios en las actividades y la ejecución de trabajos no especificados con precios acordados entre las partes.

El estudio previo de marzo de 2026 justifica contratar brigadas técnicas por 36 meses para la Dirección de Distribución de EDEESTE y señala una necesidad de 212 brigadas para poda, redes, alumbrado, averías y subestaciones. Compara precios con procesos anteriores y presenta desgloses de costos referenciales; el monto estimado del proceso indicado en el portal es RD$6,611,327,738. También plantea un ajuste por inflación cuyo precio ajustado se aplicaría desde el mes 25.

El formulario de solicitud de EDEESTE plantea contratar brigadas técnicas por 36 meses, distribuidas en 23 lotes para poda, mantenimiento de redes, alumbrado público, atención de averías y servicios en subestaciones. Consigna un monto total estimado de RD$6,611,327,738, desglosado entre esos servicios, y lleva un sello de Gerencia General fechado el 26 de febrero de 2026.

La solicitud, fechada en febrero de 2026, pide autorización para convocar una licitación pública nacional de brigadas técnicas por 36 meses, con un monto estimado de RD$6,611,327,738 y 23 lotes. Como antecedente, informa que contratos anteriores, aprobados por RD$2,731,146,657 para 32 meses, requirieron adendas por RD$1,281.75 millones y que varios podrían agotar sus presupuestos antes de vencer.

La convocatoria de la licitación pública nacional EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002 solicita propuestas para contratar brigadas técnicas en varios servicios de EDEESTE. El aviso indica como fecha de recepción y apertura el 13 de mayo de 2025, mientras que el portal registra el cierre y la apertura para el 15 de mayo de 2026; el monto estimado del proceso es RD$6,611,327,738.

La certificación, fechada el 19 de diciembre de 2025, afirma que la contratación fue incorporada al Plan Anual de Compras y Contrataciones de 2025 y que sus fondos fueron presupuestados por RD$7,187,663,960. El documento identifica el proceso como EDEEste-CCC-LPN-2025-0032, mientras que el proceso aportado y registrado en el portal es EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002, con un monto estimado de RD$6,611,327,738.

La Dirección Financiera de EDEESTE certifica que cuenta con apropiación presupuestaria del año 2026 para contratar brigadas técnicas de poda, mantenimiento de redes, alumbrado público, atención de averías y servicios en subestaciones. El documento está fechado el 5 de marzo de 2026, antes de la convocatoria del 25 de marzo, y consigna RD$6,611,327,738.00, impuestos incluidos, para una Licitación Pública Nacional.

El documento es un borrador de contrato para el proceso EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002, pero contiene referencias a otro proceso, identifica a NEDERCORP INVESTMENT como proveedor en la página de firmas y presenta como fecha de firma el 20 de enero de 2026, anterior a la convocatoria del 25 de marzo de 2026. Deja en blanco el número de contrato, el proveedor en el cuerpo, el monto y varios datos de adjudicación. Entre sus cláusulas fija un anticipo del 30% y un pago restante del 80%, y consigna una garantía de anticipo de RD$369,930 equivalente al 20% del monto adjudicado.

La solicitud de compra de EDEESTE para la contratación de brigadas técnicas de poda, redes, alumbrado, averías y servicios en subestaciones está fechada el 25 de marzo de 2026 y declara que la adquisición fue planificada. Desglosa 23 lotes y un monto total estimado, con impuestos incluidos, de RD$6,611,327,738.00; la entrega figura «A requerimiento».

El formulario F9 fija 59 días para la preparación y puesta en marcha de las brigadas: prevé notificar la adjudicación el 3 de julio de 2026 y comenzar operaciones el 31 de agosto. Sin embargo, el portal registra la adjudicación el 30 de julio de 2026; el cronograma también limita a 30% la inspección de los recursos declarados disponibles y permite modificar fechas a conveniencia de EDE ESTE.

El pliego establece las bases de la licitación pública nacional EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002, convocada el 25/03/2026, para contratar brigadas técnicas durante 36 meses en 23 lotes, con presupuesto base de RD$6,611,327,738.00, impuestos incluidos. Previene evaluación técnica y económica bajo cumple/no cumple y adjudicación por lote al menor precio, con límites de adjudicación por proveedor y excepciones. También dispone que las ofertas técnicas y económicas se abran en un mismo acto, y fija una vigencia contractual de 42 meses pese al servicio previsto por 36 meses.

La Enmienda núm. 2, fechada el 1 de mayo de 2026, modifica el cronograma del proceso EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002: fija la recepción de ofertas para el 13 de mayo y la adjudicación para el 9 de julio de 2026, entre otros hitos. También modifica las bases técnicas para delimitar la cantidad de brigadas por turnos; la tabla del Lote 7 presenta texto parcialmente ilegible. El cronograma consigna que el plazo para responder consultas vence el 30 de marzo, antes de que concluya el período de consultas, fijado para el 17 de abril.

La Circular núm. 01, fechada el 30 de abril de 2026, responde consultas sobre la licitación de brigadas y aclara aspectos de dotación por lote, cálculo de ofertas, apertura de sobres y pagos. Entre otros puntos, fija experiencia mínima de tres años con montos anuales diferenciados por servicio, confirma una línea de crédito del 1 % del presupuesto total y establece pagos a treinta días; además, incorpora la distribución de brigadas del lote 14.

La Enmienda núm. 2, fechada el 7 de mayo de 2026, modifica el cronograma del proceso EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002 desde la recepción de propuestas en adelante. Fija la recepción de los Sobres A y B para el 15 de mayo, la apertura económica para el 17 de junio y la adjudicación para el 9 de julio de 2026, entre otras fechas.

La Circular No. 01, fechada el 14 de mayo de 2026, informa que cambia el lugar de recepción de las ofertas del proceso EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002. Fija la recepción para el 15 de mayo de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., y anuncia la apertura de las ofertas técnicas y económicas desde las 2:00 p. m. del mismo día.

La Enmienda núm. 4, fechada el 19 de mayo de 2026, modifica el cronograma del proceso EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002 desde la evaluación de las ofertas técnicas hasta la publicación de los contratos. Fija la apertura del Sobre A para el 20 de mayo, la adjudicación para el 16 de julio y la fecha límite de suscripción del contrato para el 27 de julio de 2026. EDEESTE indica que una incidencia del SECP, identificada como núm. 139968, fue solucionada y que procederá a abrir las ofertas virtuales.

La Circular No. 02, fechada el 20 de mayo de 2026, informa que se resolvió la incidencia 139968 del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas. Anuncia para ese mismo día, a las 2:00 p. m., la apertura de las ofertas virtuales Sobre A; el cronograma del portal indicaba apertura el 15 de mayo de 2026.

La Enmienda núm. 5, emitida el 9 de junio de 2026, modifica el cronograma del proceso EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002 a partir de las etapas posteriores a la evaluación preliminar. Fija la subsanación para el 12 de junio, la notificación de oferentes habilitados para el 22 de junio, la apertura económica para el 24 de junio y la adjudicación para el 16 de julio de 2026. También establece el 20 de julio como fecha límite para presentar la garantía de fiel cumplimiento y el 27 de julio para suscribir el contrato.

El Acto Administrativo núm. CCC-2026-182, de fecha 2026-07-14, declara admisible en cuanto a la forma y rechaza en cuanto al fondo el recurso de reconsideración de PYAM Construcciones Civiles y Electromecánicas, SRL. Mantiene su inhabilitación para abrir la oferta económica del lote 17 porque la revisión técnica concluyó que la subsanación dejó sin candidato el puesto requerido de coordinador operativo, al presentar a la misma persona como gerente.

La Enmienda núm. 6, fechada el 14 de julio de 2026, modifica el cronograma de la licitación EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002 a partir de sus hitos finales. Fija la adjudicación para el 20 de julio, la notificación para el 27 de julio, la constitución de la garantía de fiel cumplimiento hasta el 31 de julio y la firma del contrato hasta el 10 de agosto de 2026. El documento atribuye el ajuste a las correcciones aritméticas solicitadas durante la evaluación económica y al tiempo necesario para completar subsanaciones y evaluaciones.

La Enmienda núm. 7, fechada el 17 de julio de 2026, modifica el cronograma de la licitación EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002, durante la evaluación económica, tras solicitar correcciones de errores aritméticos en las ofertas. Fija la adjudicación para el 27 de julio, su notificación para el 30 de julio, la garantía de fiel cumplimiento para el 3 de agosto y la firma del contrato hasta el 13 de agosto de 2026; no modifica montos ni criterios de evaluación.

El Acto Administrativo CCC-2026-194, de 2026-07-24, admite formalmente y rechaza en el fondo la reconsideración de Ingeniería y Más Hidalgo de la Cruz, S.R.L. EDEESTE ratifica que la empresa no habilita para el Sobre B porque el Sobre A no identificaba los lotes y, además, la revisión técnica encontró incumplimientos de experiencia, perfiles clave y evidencia del programa de seguridad y salud en el trabajo.

El Acto Administrativo núm. CCC-2026-193, de 2026-07-24, declara válido en cuanto a la forma y rechaza en cuanto al fondo el recurso de reconsideración de Lidamar Interprices, SRL. Confirma que no queda habilitada para la apertura del Sobre B por no acreditar el patrimonio neto mínimo de RD$1,000,000 y por no presentar la Comunicación de Aceptación de Condiciones de Pago; también consigna que no entregó la línea de crédito o préstamo preaprobado equivalente al 1% del presupuesto. El acto señala que las propuestas se recibieron el 2026-05-20, mientras el cronograma del portal registra cierre y apertura el 2026-05-15.

El Acto Administrativo núm. CCC-2026-198, de fecha 2026-07-28, aprueba el informe económico y adjudica los lotes 1–18 y 23 por RD$6,051,102,538.72 a diez oferentes. Cancela los lotes 19–22 por discrepancias en el cálculo del ITBIS entre las fichas técnicas y el formulario F7, que, según el acta, impidieron comparar objetivamente las ofertas; dispone tramitar esos lotes mediante una nueva contratación.

El Acto núm. CCC-2026-196, fechado el 24 de julio de 2026, rectifica parcialmente la habilitación aprobada mediante el Acta CCC-2026-152 para la apertura de ofertas económicas del proceso EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002. Retira a Ingeniería Electromecánica Estrella & Asociados del Lote 12, incorpora ese lote a Grupo Soluciones Energéticas Soles y corrige de Lote 18 a Lote 19 la habilitación de Técnica Avanzada en Ingenierías y Servicios Generales Javier Samsolano.

El aviso, expedido el 31 de julio de 2026, informa que EDEESTE inició una revisión integral de los resultados de la adjudicación del proceso EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002, motivada por una inconformidad formal de un oferente. Mientras concluye la revisión, solicita a los adjudicatarios que no constituyan ni remitan la garantía de fiel cumplimiento; comunica que los resultados se publicarán el 3 de agosto de 2026.

EDEESTE informa que sigue revisando y reevaluando los resultados de la adjudicación del proceso EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002, correspondiente al Acta CCC-2026-198. Extiende hasta el 5 de agosto de 2026 el plazo para comunicar los resultados y señala que informará después las instrucciones sobre la garantía de fiel cumplimiento y otros documentos de formalización; el aviso no comunica el resultado de la revisión.

El Acta núm. CCC-2026-208, de fecha 2026-08-06, rectifica la adjudicación anterior tras concluir que Grupo Soluciones Energéticas Soles y Grupo V40, no acreditados como MIPYMES, presentaron pólizas de seguro en vez de la garantía bancaria exigida por el pliego. Readjudica los lotes 2, 5, 7, 9, 13 y 17 y ratifica lo demás: los seis lotes pasan de un total previo de RD$1,732,771,496.20 a RD$1,749,316,417.54. El acta identifica ocho adjudicatarios en su resolución y ordena notificarla y publicarla en el SECP y el portal institucional.

El Acta CCC-2026-208, de 2026-08-06, rectifica la adjudicación aprobada previamente y excluye a Grupo Soluciones Energéticas Soles y Grupo V40 por presentar pólizas de seguro en vez de la garantía bancaria exigida por el pliego, al considerar que no acreditaron ser MIPYMES. La exclusión cambia la adjudicación de los lotes 2, 5, 7, 9, 13 y 17 y mantiene las demás adjudicaciones; los montos revisados de esos seis lotes suman RD$1,749,306,417.54. El acta fue dictada después de que la adjudicación anterior se notificara el 29 de julio de 2026.

El informe, fechado el 4 de agosto de 2026, revisa las garantías de seriedad y recomienda readjudicar los lotes 1 al 18 y el lote 23, tras excluir de la evaluación económica a Grupo V40 y Grupo Soluciones Energéticas Soles por presentar pólizas de seguro que el informe considera no conformes con el pliego. El cuadro final propone adjudicaciones por RD$6,067,647,460.06, frente a un presupuesto consignado de RD$6,351,108,734.00; la recomendación se remite al Comité de Contrataciones para aprobación.

La rectificativa de adjudicación CCC-2026-208, expedida el 2026-08-06, vuelve a consignar adjudicatarios y montos para varios lotes de la licitación EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002. Fija un monto total adjudicado de RD$6,067,647,460.06 y notifica formalmente los resultados a otros diez participantes.

El 7 de agosto de 2026, Técnica Avanzada en Ingenierías y Servicios Generales Javier Samsolano, SRL solicitó al Comité de Contrataciones Públicas de EDEESTE reconsiderar y revocar la cancelación del Lote 19, dispuesta mediante los actos CCC-2026-198 y CCC-2026-208. El recurrente sostiene que su oferta fue habilitada y que la discrepancia en el cálculo del ITBIS afectaba únicamente a las ofertas de Covintel y Constructora Echavarría-Mota; pide continuar la evaluación o, subsidiariamente, convocar un procedimiento nuevo para ese lote. Este documento presenta una solicitud y alegaciones; no contiene una decisión del Comité sobre el recurso.

Grupo Soluciones Energéticas Soles, S.R.L. interpone el 11 de agosto de 2026 un recurso de reconsideración contra el Acta Rectificativa CCC-2026-208, que, según el recurso, la excluyó y reasignó los lotes 2 y 9. Solicita suspender provisionalmente esos lotes y restablecer la adjudicación original de RD$103,764,149.60 para el lote 2 y RD$280,907,539.18 para el lote 9; el documento es una impugnación y no contiene la decisión del recurso.

El 7 de agosto de 2026, Técnica Avanzada en Ingenierías y Servicios Generales Javier Samsolano, SRL solicita al Comité de Contrataciones Públicas de EDEESTE reconsiderar y revocar la cancelación del Lote 19, ratificada el 6 de agosto mediante el Acto CCC-2026-208. El escrito afirma que cuatro oferentes habían sido habilitados para la fase económica y que un informe identificó diferencias en el cálculo del ITBIS en las ofertas de Covintel y Constructora Echavarría-Mota; sostiene que debía evaluarse cada oferta afectada, no cancelar el lote completo. Solicita continuar la evaluación y adjudicación del Lote 19 o, subsidiariamente, iniciar un nuevo procedimiento.

DANAKY Proyectos de Servicios Diversos (DPSD), S.R.L. interpuso el 20 de agosto de 2026 un recurso de reconsideración contra el Acto Rectificativo CCC-2026-208, del 6 de agosto, que mantuvo a Almonte, Ingeniería y Tecnología, S.R.L. adjudicada en el lote 16 por RD$821,148,557.72. La recurrente pide suspender los efectos respecto de ese lote y revocar parcialmente la adjudicación; sostiene, entre otros puntos, que debe verificarse la certificación MIPYME y el régimen de garantía aplicado a Almonte. El documento contiene alegatos y peticiones, no una decisión sobre el recurso.

El 20 de agosto de 2026, Grupo ARHE, SRL presentó un escrito complementario a su recurso de reconsideración del 7 de agosto contra la cancelación del Lote 20 de la licitación EDEESTE-CCC-LPN-2026-0002. Aporta extractos de la licitación EDEESTE-CCC-LPN-2022-0004, que según la recurrente exigía incluir el ITBIS en los precios, y sostiene que ese antecedente respalda el criterio aplicado en su oferta. Solicita incorporar y valorar el antecedente, revocar la cancelación y continuar la evaluación y adjudicación del lote; este escrito no decide el recurso.

Técnica Avanzada presentó el 20 de agosto de 2026 un escrito complementario a su solicitud de reconsideración del 7 de agosto contra la cancelación del Lote 19. Alega que EDEESTE había adjudicado a la misma empresa, en un proceso anterior, el Lote 23 por RD$23,442,516.50 aplicando un criterio de ITBIS incluido que considera equivalente al usado en su oferta actual; solicita incorporar el escrito y revocar la cancelación. El documento es una presentación de la empresa y no contiene una decisión del Comité.

El Acta núm. 242-2026, de 2026-09-11, declara regular y válido el recurso de reconsideración de Grupo V40, S.R.L., pero lo rechaza en cuanto al fondo y confirma íntegramente el Acta CCC-2026-208. Esta última había excluido a Grupo V40 y a Grupo Soluciones Energéticas Soles, S.R.L., de la evaluación para adjudicación por presentar pólizas de seguro sin acreditar condición MIPYME; Grupo V40 alegaba que había sido adjudicado originalmente en los lotes 13 y 17 por RD$1,053,618,047.21. El Comité reconoció imprecisiones en la redacción del pliego y de la circular sobre la garantía, pero sostuvo que no autorizaban la póliza presentada por Grupo V40.

El Acta núm. 243-2026, de 2026-09-11, declara admisible el recurso de reconsideración de Grupo Soluciones Energéticas Soles, SRL, pero lo rechaza y confirma íntegramente el Acta CCC-2026-208, que había excluido a Soles y Grupo V40 de la evaluación económica por sus garantías de seriedad emitidas por aseguradoras. También rechaza la medida cautelar por haber decidido el fondo y ordena publicar y notificar la resolución; informa que cabe recurso jerárquico impropio dentro de diez días hábiles.

Almonte, adjudicataria de los lotes 1 y 16, presentó el 25 de septiembre de 2026 una reconsideración y, subsidiariamente, una reclamación de interpretación y adecuación contractual ante EDEESTE. Solicita un anexo vinculante que aclare medición, pagos, cobertura, penalidades y procedimientos de reporte y decisión; estas son peticiones de la recurrente, no modificaciones contractuales ya aprobadas. El escrito presenta dos lecturas de la cobertura diaria del lote 16: 503 y 568 horas-brigada, y solicita que se concilien antes de fijar la base contractual.

El Acta núm. 249-2026, fechada el 11 de septiembre de 2026, declara válido en cuanto a la forma y rechaza en cuanto al fondo el recurso de reconsideración de Grupo ARHE, S.R.L. contra la cancelación del Lote 20. Confirma esa cancelación por la inconsistencia entre las fichas técnicas y el Formulario F7 respecto del cálculo del ITBIS, y dispone que el lote se tramite en un nuevo procedimiento una vez corregida la inconsistencia.