El acta, fechada el 7 de julio de 2026, designa cinco peritos para el proceso de reconstrucción de infraestructura vial urbana en Arroyo Barril: tres técnicos, uno financiero y uno legal. Ordena a los peritos técnicos elaborar las especificaciones para que la Unidad Operativa prepare el pliego de condiciones.

El documento CEIZTUR-DEI-109-2026, fechado el 6 de julio de 2026, remite la aprobación para iniciar el proceso de reconstrucción de infraestructura vial urbana en Arroyo Barril, provincia Samaná. No consigna monto, modalidad ni decisiones sobre ofertas o adjudicación.

El documento establece las especificaciones técnicas para reconstruir infraestructura vial urbana en Arroyo Barril, Samaná, incluyendo pavimentos, drenaje, reparación de tuberías y señalización. Identifica 12 calles con una longitud total de 3,261 m y describe materiales, actividades y criterios de aceptación; no decide sobre oferentes ni adjudicación.

El documento presenta el listado de partidas y cantidades para la reconstrucción vial en Arroyo Barril, con trabajos generales, tuberías, pavimentos, drenaje y señalización en distintas calles. Los precios unitarios, valores y total general aparecen en blanco, como campos del listado para completar; el documento no identifica adjudicatarios ni consigna una decisión de contratación.

La solicitud de compra CEIZTUR-DI-586-2026, fechada el 8 de julio de 2026, registra como planificada la reconstrucción de infraestructura vial urbana en Arroyo Barril, Samaná. El monto estimado total es RD$98,000,000.00: RD$67,170,852.62 para infraestructura vial, RD$26,454,147.38 para obras hidráulicas, RD$729,166.67 para diseños finales y RD$3,645,833.33 para supervisión. El documento indica que usa la referencia «Comparación de Precios» mientras esa nomenclatura esté disponible en el sistema, hasta que se habilite «Contratación Simplificada».

El estudio previo, fechado únicamente en julio de 2026, define la reconstrucción de infraestructura vial urbana en Arroyo Barril, Samaná, como una obra no compleja, planificada para el tercer trimestre de 2026 y a contratar mediante contratación simplificada. Estima el costo en RD$98,000,000 y enumera trabajos generales, movimiento de tierra, capa de rodadura, obras complementarias, señalización y misceláneos; identifica riesgos climáticos, de aumento de materiales e incumplimiento del contratista.

El pliego establece las condiciones para contratar la reconstrucción de infraestructura vial urbana en Arroyo Barril, Samaná, con un presupuesto base de RD$98,000,000 y un plazo de ejecución de 18 meses desde el pago del anticipo. Comprende 12 calles y 3,261 metros de vías; prevé una apropiación presupuestaria inicial del 30% del valor y que los flujos restantes se consignen en el presupuesto de 2027. La recepción de ofertas se fija para el 11 de agosto de 2026, hasta las 10:00 a. m.

El acto administrativo CEIZTUR-CCP-181-2026, de fecha 2026-08-06, aprueba enmiendas al pliego y a los planos del proceso CEIZTUR-CCC-CP-2026-0020, a raíz de observaciones del monitoreo preventivo de la DGCP. Fija una vigencia mínima de 24 meses para la garantía de fiel cumplimiento y corrige la identificación del área de intervención y el nombre del mapa de ubicación de la plancha A-1001.

El documento contiene planos enmendados, fechados únicamente como agosto de 2026, para la reconstrucción de infraestructura vial urbana en Arroyo Barril, Samaná. Incluye planos de localización, perfiles y secciones viales, además de detalles de drenaje; especifica, entre otros elementos, una carpeta asfáltica de 2 pulgadas y una base granular de 0.20 m.

El pliego enmendado del proceso CEIZTUR-CCC-CP-2026-0020 establece la reconstrucción vial en Arroyo Barril por un presupuesto base de RD$98,000,000.00 y un plazo de ejecución de 18 meses desde el pago del anticipo. La primera enmienda, fechada el 6 de agosto de 2026, fija una vigencia mínima de 24 meses para la garantía de fiel cumplimiento y corrige la identificación del área de intervención y del mapa. El pliego consigna que la apropiación presupuestaria inicial cubriría RD$29,400,000.00, equivalente al 30% del presupuesto base, y que los flujos restantes se consignarían en el presupuesto de 2027.

El acto CEIZTUR-CCP-181-2026, de fecha 2026-08-06, enmienda el pliego y los planos del proceso CEIZTUR-CCC-CP-2026-0020. Fija una vigencia mínima de 24 meses para la garantía de fiel cumplimiento y corrige la identificación del área de intervención y el nombre del mapa de ubicación A-1001; el portal registra cierre de ofertas el 2026-08-11. Según los datos del proceso, el presupuesto estimado es RD$98,000,000 y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

El pliego enmendado del proceso CEIZTUR-CCC-CP-2026-0020 establece una contratación simplificada para reconstruir infraestructura vial urbana en Arroyo Barril, con presupuesto base de RD$98,000,000 y ejecución prevista de 18 meses. La primera enmienda, de 2026-08-06, fija una vigencia mínima de 24 meses para la garantía de fiel cumplimiento y corrige la identificación del área de intervención y del mapa A-1001. El cierre de ofertas figura para el 2026-08-11.

El documento presenta planos enmendados, fechados en agosto de 2026, para la reconstrucción de infraestructura vial urbana en el distrito municipal Arroyo Barril, provincia Samaná. Incluye planos de ubicación y trazado de las vías, secciones y detalles de drenaje; muestra una carpeta asfáltica de 2 pulgadas y una base granular de 0.20 m. No consigna monto, adjudicación ni una descripción explícita de los cambios realizados respecto de los planos anteriores.

El registro DO1.AMD.1360912 consigna que la enmienda núm. 1 del proceso CEIZTUR-CCC-CP-2026-0020 fue publicada el 6 de agosto de 2026. Registra la carga del acto administrativo de enmienda, el TDR enmendado y un plano enmendado, pero no describe el contenido de los cambios.

La circular CEIZTUR-CCP-191-2026, de fecha 2026-08-18, notifica a ocho oferentes los documentos y aclaraciones que deben subsanar en sus ofertas técnicas para el proceso de reconstrucción vial en Arroyo Barril. Fija como plazo para presentar las subsanaciones el 2026-08-20 a las 16:00 y permite cargarlas en el sistema electrónico. Entre los requerimientos figuran comprobantes de experiencia y disponibilidad de equipos, documentos financieros y regularización de obligaciones fiscales para algunos oferentes.

El acta CEIZTUR-CCP-196-2026, de 2026-08-25, aprueba los informes de evaluación legal, financiera y técnica de ocho ofertas para la reconstrucción vial en Arroyo Barril. Habilita a cinco oferentes para la apertura de sus ofertas económicas, convocada para el 2026-08-31, y deja fuera a tres por incumplimientos financieros o técnicos.

El acta núm. 031-2026, de fecha 2026-08-11, certifica la apertura de las ofertas técnicas del proceso CEIZTUR-CCC-CP-2026-0020 y registra ocho oferentes, cinco con observaciones documentales. Consigna que las ofertas económicas virtuales permanecerían encriptadas hasta la fecha prevista para su apertura, aunque en otro pasaje afirma que las ofertas técnicas y económicas serían abiertas ese día. Entre las observaciones, registra que Constructora Belliard Jiménez, posteriormente adjudicataria según los datos del proceso, no presentó en original la certificación bancaria de línea de crédito exigida.

El acta A.A. 2026-0021, de fecha 2026-09-10, aprueba el informe económico y adjudica a Constructora Belliard Jimenez, S.R.L. la reconstrucción vial en Arroyo Barril por RD$88,199,824.22, dentro del proceso de contratación simplificada con presupuesto estimado de RD$98,000,000. De los cinco oferentes cuyas ofertas económicas fueron abiertas, el informe resumido consigna que solo Belliard cumplió; los otros cuatro aparecen como «NO CUMPLE».

Hornero Constructora, S.R.L. presentó el 11 de septiembre de 2026 un recurso de reconsideración contra la calificación «NO CUMPLE» de su oferta económica de RD$88,196,772.81, solicitando que se la declare conforme y se le adjudique el proceso. Alega que la observación sobre el ITBIS de cuatro insumos no alteraba el precio ni el alcance y que su impacto económico era RD$0.00; también pide que no se perfeccione el contrato hasta que se decida el recurso. El documento contiene las pretensiones del recurrente, no la decisión del Comité sobre ellas.

La Resolución CEIZTUR-027-2026, de 2026-10-02, acogió en cuanto a la forma y rechazó en cuanto al fondo el recurso de reconsideración de Hornero Constructora, SRL. Confirmó que su oferta de RD$88,196,772.81 no cumplía por el tratamiento del ITBIS en determinados insumos y mantuvo la adjudicación a Constructora Belliard Jiménez, SRL. También rechazó la solicitud de suspender la formalización del contrato mientras se decidía el recurso.

El acta A.A. 2026-0021, de fecha 2026-09-10, aprueba la evaluación económica y adjudica a Constructora Belliard Jimenez, S.R.L. la reconstrucción vial en Arroyo Barril por RD$88,199,824.22. De las cinco ofertas económicas abiertas, el informe calificó «CUMPLE» únicamente a Belliard; las otras cuatro fueron calificadas «NO CUMPLE».

El Acta núm. 298-2026, de fecha 2026-08-31, certifica la apertura de las ofertas económicas de cinco oferentes previamente habilitados para el proceso CEIZTUR-CCC-CP-2026-0020. Registra ofertas entre RD$88,196,772.81 y RD$88,658,278.61, frente a un presupuesto estimado de RD$98,000,000, y remite los documentos a los peritos para evaluación; no adjudica.