El pliego establece las condiciones para la comparación de precios PROPEEP-CCC-CP-2025-0030, convocada para construir una plaza comunitaria con presupuesto base de RD$83,443,881.73 y plazo máximo de ejecución de seis meses. Fija la recepción de ofertas para el 1 de diciembre de 2025 y la adjudicación prevista para el 19 de diciembre. El documento presenta discrepancias sobre el lugar de ejecución, la experiencia requerida y algunos plazos y garantías.
Leído a la luz de la Ley 340-06 y su reglamento, que rige el proceso por su fecha de convocatoria.
Lectura con inteligencia artificial propietaria de Notifacto (28 sept de 2026). Puede contener errores: verifica cada dato en el original.
El pliego programa la notificación de adjudicación para el 22 de diciembre y la constitución de la garantía de fiel cumplimiento para el día siguiente. Ese intervalo es más breve que el plazo de cinco días hábiles previsto para presentar la garantía y merece revisión frente al derecho del adjudicatario a cumplir el trámite.
“Notificación de adjudicación. 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 4:00 PM … Constitución de garantía de fiel cumplimiento. 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 4:00 PM”
Qué dice la ley: Reglamento 416-23, art. 200 · con ChatLeyes
Reglamento 416-23, artículo 200 — Presentación de la garantía de fiel cumplimiento
Artículo 200. Presentación de la garantía de fiel cumplimiento. El adjudicatario deberá constituir y presentar ante el ente u órgano contratante la garantía de fiel cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación. Para licitaciones internacionales o cuando sea un adjudicatario extranjero, el plazo será de diez (10) días hábiles. Párrafo I. Si dentro del plazo definido por este artículo no es formalizada la garantía correspondiente, no podrá generarse la orden de compra o suscripción del contrato y la institución contratante podrá ejecutar la garantía de mantenimiento o seriedad de la oferta y proceder a adjudicar al oferente que haya…
El objeto identifica Chirino, Monte Plata, pero el pliego sitúa la obra en Matayaya-Bánica, provincia Elías Piña. La divergencia puede afectar la inspección del sitio, la preparación de ofertas y la identificación del lugar donde se ejecutará el contrato; el resumen de la enmienda del 27 de noviembre indica que el lugar fue modificado, por lo que conviene verificar si corrigió esta discrepancia.
“Lugar de ejecución de la obra Carretera Matayaya-Banica, Provincia Elias Piña”
Qué dice la ley: Reglamento 416-23, art. 71 · con ChatLeyes
Reglamento 416-23, artículo 71 — Contenido mínimo de los pliegos de condiciones
Artículo 71. Contenido mínimo de los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deberán desde el momento de la convocatoria, proporcionar toda la información necesaria relacionada con el objeto y el procedimiento de contratación para que el interesado pueda preparar su propuesta. Debe incluir, como mínimo, la siguiente información: 1. Identificación de la institución contratante. 2. Las características generales y particulares del objeto de la contratación. 3. Indicación de la actividad comercial a la que corresponda el objeto de la contratación. 4. Si la contratación está cubierta por tratados internacionales de libre comercio o acuerdos de cooperación. 5. Si está dirigido a…
El pliego exige cinco años de experiencia y cinco contratos similares en una sección, pero en otra pide tres años en el sector de construcción metálica y tres años de experiencia similar. La diferencia puede generar incertidumbre sobre el umbral de habilitación y la referencia a construcción metálica podría restringir la participación de empresas constructoras generales, sin que el texto exponga su relación específica con esta obra.
“Presentar documentos que acrediten la experiencia de la empresa participante por un mínimo de 05 años, evidenciados mediante copias de contratos y certificaciones de recepción de obra.”
Qué dice la ley: Reglamento 416-23, art. 71 · Reglamento 416-23, art. 82 · con ChatLeyes
Reglamento 416-23, artículo 71 — Contenido mínimo de los pliegos de condiciones
Artículo 71. Contenido mínimo de los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deberán desde el momento de la convocatoria, proporcionar toda la información necesaria relacionada con el objeto y el procedimiento de contratación para que el interesado pueda preparar su propuesta. Debe incluir, como mínimo, la siguiente información: 1. Identificación de la institución contratante. 2. Las características generales y particulares del objeto de la contratación. 3. Indicación de la actividad comercial a la que corresponda el objeto de la contratación. 4. Si la contratación está cubierta por tratados internacionales de libre comercio o acuerdos de cooperación. 5. Si está dirigido a…
Reglamento 416-23, artículo 82 — Evaluación de credenciales
Artículo 82. Evaluación de credenciales. Las credenciales son los documentos que demuestran los requisitos exigidos al oferente en relación con su capacidad técnica, profesional, experiencia, su solvencia financiera y su idoneidad para ejecutar el contrato, los cuales deberán ser proporcionales al valor y complejidad del objeto a contratar. Párrafo. Como regla general, los requisitos de capacidad, de solvencia e idoneidad serán evaluados bajo la metodología de cumple/no cumple, y no podrán ser objeto de puntuación. A excepción de cuando se trate de un servicio de consultoría o de otros servicios u obras, cuya complejidad de las prestaciones contractuales requeridas lo justifique, dejando…
El cronograma fija la notificación de errores subsanables el 5 de diciembre a las 4:00 p. m. y la evaluación de las subsanaciones el 8 de diciembre a las 4:00 p. m., lo que deja, en la práctica, un día hábil para responder. Ese margen puede dificultar que los oferentes completen documentos, aunque el reglamento exige que el plazo de subsanación sea razonable.
“Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable. 5 DE DICIEMBRE DEL 2025 4:00 PM Ponderación y Evaluación de subsanaciones. 8 DE DICIEMBRE DEL 2025 4:00 PM”
Qué dice la ley: Reglamento 416-23, art. 122 · con ChatLeyes
Reglamento 416-23, artículo 122 — Procedimiento para la subsanación
Artículo 122. Procedimiento para la subsanación. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones deberá notificar, de manera diligente y en igualdad de condiciones, a los oferentes para que subsanen en el plazo establecido en el cronograma de actividades del procedimiento, los errores u omisiones identificados en el informe de evaluación, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y vía correo electrónico que se encuentre registrado en el Registro Proveedor del Estado o en la propuesta técnica presentada. Párrafo I. El pliego de condiciones deberá fijar expresamente el plazo para subsanar, que deberá ser razonable en relación con los tiempos de convocatoria…
Las especificaciones indican un máximo de seis meses, mientras que el criterio técnico admite un cronograma de hasta 250 días calendario. Los límites no son equivalentes y podrían llevar a que una oferta aceptable bajo el criterio de evaluación no se ajuste al plazo de ejecución indicado en otra parte del pliego.
“El tiempo estimado para la construcción de este proyecto asciende a los 6 meses.”
Qué dice la ley: Reglamento 416-23, art. 71 · Reglamento 416-23, art. 79 · con ChatLeyes
Reglamento 416-23, artículo 71 — Contenido mínimo de los pliegos de condiciones
Artículo 71. Contenido mínimo de los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deberán desde el momento de la convocatoria, proporcionar toda la información necesaria relacionada con el objeto y el procedimiento de contratación para que el interesado pueda preparar su propuesta. Debe incluir, como mínimo, la siguiente información: 1. Identificación de la institución contratante. 2. Las características generales y particulares del objeto de la contratación. 3. Indicación de la actividad comercial a la que corresponda el objeto de la contratación. 4. Si la contratación está cubierta por tratados internacionales de libre comercio o acuerdos de cooperación. 5. Si está dirigido a…
Reglamento 416-23, artículo 79 — Criterios de evaluación
Artículo 79. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación constituyen las pautas, parámetros o directrices según las cuales la institución contratante valora e identifica la propuesta más conveniente para la ejecución del contrato, a los fines de resultar adjudicada. Párrafo. Los criterios de evaluación deben estar descritos expresamente en el pliego de condiciones y deberán ser objetivos, claros, concisos, medibles y estar vinculados directamente al objetivo del contrato, en el entendido de que con ellos se evalúan los aspectos del oferente y su propuesta que inciden en la mejor ejecución contractual.
Una cláusula exige que la garantía permanezca vigente veinte días después de la fecha prevista para la firma del contrato, mientras otras partes fijan su vencimiento el 24 de diciembre de 2025, fecha programada para la firma. La diferencia puede afectar el monto o la vigencia de las garantías que se consideren conformes.
“que esté vigente hasta veinte (20) días después de la fecha prevista en el cronograma para la suscripción del contrato”
Qué dice la ley: Reglamento 416-23, art. 197 · con ChatLeyes
Reglamento 416-23, artículo 197 — Vigencia de la garantía de mantenimiento y seriedad de la oferta
Artículo 197. Vigencia de la garantía de mantenimiento y seriedad de la oferta. La vigencia de esta garantía de seriedad de la oferta será establecida por el pliego de condiciones, deberá contarse a partir de la fecha de apertura de las ofertas técnicas y cubrir hasta la fecha de suscripción del contrato, de acuerdo con el cronograma de actividades del procedimiento de selección.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona