A revisarSeñal en documentos
Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
La prórroga modelo permite un plazo superior al límite legal
· hace 3 días
El preámbulo indica una garantía del 1% con carácter general, mientras que el artículo 22 fija el 4% y reserva el 1% para MIPYMES. La contradicción puede generar incertidumbre sobre el monto exigible al contratista si el modelo se completa sin corregirla.
“LA CONTRATISTA constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al 1% del monto total adjudicado, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso y del artículo 205 y siguientes del Reglamento de…” — Modelo Contrato de Obra.pdf, página 2
Reglamento 52-26, artículo 207 — Monto de la garantía de fiel cumplimiento
Artículo 207.- Monto de la garantía de fiel cumplimiento. El monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, orden de compra u orden de servicio debe ser equivalente al cuatro por ciento (4 %) del monto de la adjudicación. Si con posterioridad a la firma del contrato se genera una modificación, el adjudicatario debe ajustar la garantía para que esta sea proporcional al nuevo monto establecido. Párrafo. Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), el monto de la garantía de fiel cumplimiento es equivalente al uno por ciento (1 %) del monto de la adjudicación. En caso de modificación posterior del monto contractual, la garantía debe ajustarse conforme a lo previsto en este…
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
El documento es un modelo de contrato de obra para el CEIZTUR, con los campos de proceso, contratista, monto y fechas sin completar; no constituye una adjudicación ni identifica oferentes. Establece cláusulas modelo sobre pagos, garantías, ejecución y supervisión, y contiene referencias y condiciones contractuales que conviene revisar antes de usarlo en el proceso convocado el 12/11/2026.
Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
· hace 3 días
Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
· hace 2 meses
Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
· hace 3 díasRD$1.3 millones
Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
· hace 3 días
Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
Si una señal de El Estado te parece incorrecta —un dato, la fuente o crees que no debería mostrarse—, avísanos. Revisamos cada reporte y, si corregimos algo, la corrección se publica en esta página con su fecha.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
· hace 3 días